1804 1806 2017-08-30 MUNICÍPIO DE AMARGOSA - BA 30d86746ffc3469985f38b0c980b541c 920a646c47ee0ea20b57a3c46b4ac1f1245a9008c9437c4c0442db8c08657fc3 920a646c47ee0ea20b57a3c46b4ac1f1245a9008c9437c4c0442db8c08657fc3 https://dom.amargosa.ba.gov.br/edicoes/1804/pdf/ https://dom.amargosa.ba.gov.br/edicoes/1804/ 2114 Diario Importado 1806

Gestor - Julio Pinheiro Dos Santos Junior / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação Amargosa - Ba CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL...

Gestor - Julio Pinheiro Dos Santos Junior / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação Amargosa - Ba CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Prefeitura Municipal de Amargosa 1 Quarta-feira • 30 de Agosto de 2017 • Ano V • Nº 1806 Prefeitura Municipal de Amargosa publica: • Edital da Tomada de Preços N° 006/2017 – Objeto: Contratação da melhor proposta referente a exec ução das obras de recuperação de pavimentação em paralelo de ruas da sede do municí pio, através do menor preço global, empreitada por preço unitário, descritos neste Edital, pelo tipo de licitação Menor Preço. Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 1 EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, doravante denominada apenas PREFEITURA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.825.484/0001-50, com sede a Praça da Bandeira, s/n, centro - CEP: 45.300-000, na Cidade de AMARGOSA, Estado de BAHIA, por sua Comissão Permanente de Licitação, doravante denominada simplesmente COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna público que receberá até às 09:00 (nove) horas do dia 19 de setembro de 2017, na sede da PREFEITURA no Setor de Licitações, Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Prédio da Previdência Social, Amargosa, os Documentos de Habilitação e Proposta Comercial para a Contratação da melhor proposta referente a execução das obras de recuperação de pavimentação em paralelo de ruas da sede do município, através do menor preço global, empreitada por preço unitário, descritos neste Edital, pelo tipo de licitação MENOR PREÇO. A presente licitação é regida pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada e consolidada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. Não havendo expediente Administrativo no Paço Municipal na data marcada para recebimento dos Envelopes dos Documentos de Habilitação e Proposta Comercial, independente de notificação verbal ou escrita, estará automaticamente prorrogada para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, a data determinada para a Sessão Pública visando o recebimento dos referidos envelopes e prosseguimento dos procedimentos pertinentes ao Processo Licitatório, que será realizada no mesmo horário e local determinados no preâmbulo deste Edital. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 1.1. DO OBJETO: 1.1.1. Contratação da melhor proposta referente a execução das obras de recuperação de pavimentação em paralelo de ruas da sede do município, através do menor preço global, empreitada por preço unitário, nos termos do PROJETO BÁSICO - ANEXO 01 deste Edital. 1.2. DO VALOR ORÇADO PELAPREFEITURA: 1.2.1. O VALOR ORÇADO DA PREFEITURA para as obras e serviços objeto desta licitação, de acordo Planilha Orçamentária anexada ao presente Edital - ANEXO 02, Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 2 - Ano V - Nº 1806 Editais Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 2 é de R$ 355.369,63 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos). 1.2.2. O PREÇO MÁXIMO total não poderá exceder ao VALOR ORÇADO DA PREFEITURA. 1.3. OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 1.3.1. Os recursos orçamentários para o pagamento da execução das obras e serviços objeto desta licitação têm como fonte de receita e os recursos do Município de AMARGOSA, através da dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 07.01.00 SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS Atividade/Projeto: 1009 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS Elemento Despesa: 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte: 00/24 1.1. DA DATA-BASE 1.4.1 Quando da elaboração da composição de preços, a licitante deverá tomar como mês-base de referência agosto/2017. 1.5 DOS PRAZOS: 1.5.1. DOS PRAZOS REFERENTE À LICITAÇÃO: 1.5.1.1. O prazo de validade da PROPOSTA COMERCIAL será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da homologação do evento de compra. 1.5.1.2. A PREFEITURA, observando o prazo de validade da PROPOSTA COMERCIAL, convocará a empresa adjudicatária para ao final do prazo de até 8 (oito) dias, contados da data em que receber a convocação por seus respectivos representantes credenciados, vir à sua Sede para assinar o Termo de Contrato. 1.5.2. DOS PRAZOS REFERENTE AO CONTRATO: 1.5.2.1. As Obras e os Serviços a serem contratados deverão ser executados e totalmente concluídos dentro do prazo de 300 (trezentos) dias consecutivos, vinculados, exclusivamente, ao Cronograma Físico-Financeiro, incluído neste mesmo prazo, a mobilização, a desmobilização e a execução das obras e serviços propriamente ditos. 1.5.2.2. O prazo de vigência do contrato a ser firmado se iniciará a partir da data da sua assinatura e do consequente recebimento da Ordem de Mobilização. A Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 3 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 3 Ordem Inicial de Execução somente poderá emitida após a correspondente mobilização. No exclusivo interesse da PREFEITURA, esta poderá emitir tantas quantas Ordens de Serviço de Execução, ou Ordens de Paralisação, ou Ordens de Reinício que se façam necessárias para o bom desenvolvimento dos trabalhos. 1.5.2.3. O prazo e os custos de mobilização previstos na planilha de valor orçado deverão ser, obrigatoriamente, fixados pela licitante em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas, em seu Cronograma Físico-Financeiro exigido no subitem 2.4.1.5 das CONDIÇÕES GERAIS deste Edital. 1.5.2.4. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo, não havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificação, mas de simples apostilamento do novo cronograma físico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitida pelo Gerente de Contrato, para a PREFEITURA no Processo Administrativo que deu origem a esta licitação. 1.5.2.5. Excepcionalmente, os prazos de início de etapas de execução admitem prorrogação, caso em que a garantia de execução deverá ser complementada, permanecendo as demais cláusulas do contrato e mantendo-se assegurado seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 1.5.2.5.1. Alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 1.5.1.1.1. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 1.5.1.1.2. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de entrega por ordem e no interesse da PREFEITURA; 1.5.1.1.3. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por este Edital no item 6.1.2 DISPOSIÇÕES GERAIS EFINAIS. 1.5.1.1.4. Impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela PREFEITURA em documento contemporâneo à sua ocorrência; 1.5.1.1.5. Omissão ou atraso de providências a cargo da PREFEITURA, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 1.5.3. Salvo em decorrência de fato imprevisto, ou na hipótese da ocorrência da teoria da imprevisão,caso em que haverá Termo Aditivo, as modificações que Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 4 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 4 vierem a se adotar no futuro contrato serão efetivadas mediante Termo de Rerratificação Contratual. 1.5.4.OtermodeContratoouseusaditamentosdecorrentesdestalicitaçãovigeráemseu sefeitosde de a data de sua assinatura. No entanto, sua eficácia dependerá da publicação de seu respectivo resumo, no QUADRO DE AVISOS E EDITAIS na Sede da PREFEITURA, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da mesma assinatura. 1.6. IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DESTEEDITAL: 1.6.1. O pedido de impugnação aos termos deste Edital e seus anexos deverá ser dirigido ao Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO da PREFEITURA e protocolado no endereço constante do preâmbulo deste Edital: 1.6.1.1.1 Por qualquer cidadão, neste caso, acompanhado de Certidão emitida pela Justiça Eleitoral de que se encontra regular com a mesma, por escrito, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada no preâmbulo deste Edital para o recebimento dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA, devendo a COMISSÃO DE LICITAÇÃO responder em até 3 (três) dias úteis do recebimento da respectiva impugnação no protocolo da PREFEITURA; 1.6.1.1.2 Pela licitante, por escrito, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada no preâmbulo deste Edital para o recebimento dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA, devendo a COMISSÃO DE LICITAÇÃO proferir o resultado antes da abertura do envelope de habilitação. 1.6.1.2.1. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até a decisão definitiva emitida pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 1.6.1.3. Somente poderão impugnar administrativamente os termos deste Edital de licitação as pessoas definidas nos itens 1.6.1.1.1 e 1.6.1.1.2 desta Cláusula. CONDIÇÕES GERAIS: 2.1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 2.1.1. Poderão participar desta licitação empresas do ramo da construção civil legalmente constituídas, que tendo adquirido este Edital com seus elementos constitutivos venham a atender as condições exigidas para sua habilitação. 2.1.2. Nãopoderãoparticipardalicitaçãoasempresasqueseencontremnasseguintescondiç ões: Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 5 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 5 2.1.2.1. Declarada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União,dos Estados,dos Municípios e do Distrito Federal; 2.1.2.2. Declarada suspensa de licitar com a PREFEITURA; 2.1.2.3. Em processo de Falência ou Concordata. 2.1.2.4. Empresas em Consórcio. 2.1.3. A empresa interessada em participar desta licitação poderá conhecer gratuitamente a íntegra deste Edital, em sala especialmente reservada para esta finalidade, no endereço Sede da PREFEITURA estabelecido no preâmbulo deste ato convocatório. 2.1.4. Quando da sessão de instalação e recebimento dos envelopes 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e 03 - PROPOSTA COMERCIAL, a empresa interessada deverá se fazer representar por pessoa(s) devidamente credenciada(s), conforme o MODÊLO DE CREDENCIAL - ANEXO 03a este Edital, contendo, obrigatoriamente, o número da(s) Carteira(s) de Identidade(s) e CPF/MF - Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, com plenos poderes para recorrer ou desistir de recursos, podendo tomar todas e quaisquer deliberações atinentes a esta Licitação, vedado o subestabelecimento dos poderes expressos nesse credenciamento; 2.1.4.1. A representação de cada empresa interessada far-se-á por, no máximo, duas pessoas, mediante credencial a ser apresentada no envelope 01 – CREDENCIAL, nos moldes do item anterior. 2.1.5. A empresa interessada em participar desta licitação apresentará, exclusivamente, os documentos requeridos neste edital, os quais deverão ser encaminhados nos respectivos envelopes 01 – CREDENCIAL; 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; e, 03 - PROPOSTA COMERCIAL, não se considerando quaisquer outros documentos e/ou envelopes não solicitados. 2.1.5.1. O Envelopen°01–CREDENCIAL será endereçado a: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017 ENVELOPE N° 01 – CREDENCIAL LICITANTE: (nome da empresa interessada em participar desta licitação) 2.1.6 Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação: Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 6 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 6 2.1.6.1. O autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, salvo na condição de consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionistaoudetentordemaisde5%(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,responsável técnico. 2.1.6.2. Empregado ou dirigente da PREFEITURA. 2.1.6.1. Membros da Comissão de Licitação. 2.1.7. A participação nesta licitação implica em aceitação de todos os termos, cláusulas e condições previstas neste Edital e seus anexos. 2.1.8. Os atestados técnicos poderão ser apresentados de acordo com natureza compatível das obras e serviços que o licitante pretende participar. 2.2. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTACOMERCIAL: 2.2.1 A empresa interessada em participar desta licitação deverá apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL, em envelopes individuais lacrados, subscritos na forma a seguir: 2.2.1.1. O Envelope n° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, será endereçado a: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017ENVELOPE N° 02 – HABILITAÇÃO LICITANTE: (nome da empresa interessada em participar desta licitação) 2.2.1.1.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em uma via, sendo esta em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou por servidor da administração, rubricadas e numeradas seqüencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato. Todos os documentos emitidos pela empresa licitante deverão ser apresentados datilografados ou digitados eletronicamente, no idioma português, perfeitamente legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da respectiva empresa. 2.2.1.2. O Envelope 03 - PROPOSTA COMERCIAL, será endereçado a: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017ENVELOPE N° 03 – PROPOSTA COMERCIAL Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 7 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 7 LICITANTE: (nome da empresa interessada em participar desta licitação) 2.2.1.2.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada em uma via, sendo esta em original, em papel timbrado, datilografadas ou digitadas eletronicamente, no idioma português perfeitamente legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas na primeira via, todas numeradas e rubricadas pelo representante legalmente habilitado da empresa licitante, ordenadas e encadernadas, de modo a não conter folhas soltas. 2.3. DOS DOCUMENTOS DAHABILITAÇÃO: 2.3.1 O Envelope n° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO conterá a seguinte documentação: 2.3.1.1. HABILITAÇÃOJURÍDICA: 2.3.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 2.3.1.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e,no caso de sociedades por ações,acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores; 2.3.1.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 2.3.1.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País. 2.3.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 2.3.1.2.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas(CNPJ/MF); 2.3.1.2.2.CertidãoNegativaouCertidãoPositivacomefeitoNegativo,deTributosEstadu ais,emitidapela Secretaria da Fazenda Estadual,do Estado domicílio ou Sede da licitante. 2.3.1.2.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais, de acordo com a Portaria ConjuntaRFB/PGFNnº.1.751,de02/10/2014,sendo este datado dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, desde que outro prazo não esteja estipulado neste documento; Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 8 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 8 2.3.1.2.4.CertidãoNegativaouCertidãoPositiva,comefeitoNegativo,emitidapeloMun icípiorelativoao domicílio ou Sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual,ouseja,atinenteaoImpostosobreServiçosdeQualquerNatureza-ISS; 2.3.1.2.5.Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal – CAIXA, comprovandosuaregularidadeperanteoFundodeGarantiaporTempodeServiço; 2.3.1.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.(www.tst.gov.br/certidao) OBSERVAÇÃO: A licitante deverá apresentar toda documentação exigida nos subitens acima referentes à sua Sede. 2.3.1.2.7.Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº123,de14/12/2006,alteradapelaLeiComplementar147/2014: a) Em se tratando de ME - Micro Empresa ou EPP - Empresa de Pequeno Porte, estas deverão comprovar que ocupam a referida condição, mediante Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial nos últimos90dias.Anãoapresentaçãodoreferidodocumentoproduziráoentendimentod equenãosetrata, aempresalicitante,deMEouEPP,decaindodacondiçãodebeneficiáriadaLeiCompleme ntarnº.123/06. b) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº.123/2006,alterada pela Lei Complementar147/2014, deverão apresentar todaadocumentaçãoexigidaparaefeitodecomprovaçãoderegularidadefiscal,mesmo queestaapresente alguma restrição. c) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declaradoovencedordocertame,prorrogáveisporigualperíodo,acritériodaAdministr açãoPública,paraa regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 9 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 9 a) Anão- regularizaçãodadocumentação,noprazoprevistonoitemanterior,implicarádecadênci adodireito àcontratação,semprejuízodassançõesprevistasnaLeiFederal10.520/2002,especialm enteadefinidano art.7º. 2.3.1.1. QUALIFICAÇÃOTÉCNICA: 2.3.1.1.1. Certidão de registro e quitação da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia, ArquiteturaeAgronomia–CREAnoEstadodesuaSede; 2.3.1.3.2 Certidãoderegistroequitaçãodapessoafísica(profissional)noConselhoRegionaldeE ngenharia, Arquitetura e Agronomia– CREA no Estado de sua Sede; 2.3.1.3.3 Comprovação da Empresa Licitante possuir em seu Quadro Permanente, na data do recebimento dos envelopes de habilitação e proposta comercial, Profissional de Nível Superior, detentor de atestados fornecidos, por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado acompanhado de certidão de acervo técnico – CAT emitida pelo CREA por execução de obras ou serviços de características semelhantes às do objeto desta licitação, especificamente às parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo que se expressa adiante: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO. PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2). ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 10 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 10 Observação: A comprovação da Empresa Licitante possuir em seu Quadro Permanente na data do recebimento dos envelopes de habilitação e proposta comercial, Profissional de Nível Superior deverá ser feitaatravésdeCarteiradeTrabalho,ContratodePrestaçãodeServiçoouContratosocial , caso seja sócio. 2.3.1.3.3.1. Oprofissionalindicadopelalicitanteparafinsdecomprovaçãotécnico- profissionaldequetrata o subitem 2.3.1.3.3. deverá participar pessoal e diretamente da obra e dos serviços objeto da licitação, admitindo-se, no entanto, a sua substituição por profissional de experiência equivalenteousuperior,desdequeaprovadapeloGerentedeContratodaPREFEITURA. 2.3.1.3.3.2 Será admitida a comprovação de aptidão técnico operacional e técnico profissional mediante certidões ou atestados de obras e serviços de complexidade tecnológica e/ou operacional equivalente ou superior àquelas definidas nas alíneas do subitem 2.3.1.3.3., respectivamente supra-referidas. 2.3.1.3.3.2.1. Considera-se obras e serviços similares aqueles cuja execução exija igual ou maior complexidade técnico operacional no procedimento construtivo, cuja análise será efetuada objetivamente pela Secretaria de Obras da PREFEITURA. 2.3.1.3.5. Atestado de Visita, conforme o modelo previsto neste edital no ANEXO 04–DECLARAÇÃO DE VISITA AOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS; 2.3.1.3.5.1. A visita ao local das obras, que é da inteira responsabilidade da licitante, deverá ser feita pelo responsável técnico (Engenheiro Civil) até o dia 15 de setembro de 2017, data limite para pedidos de esclarecimentos sobre a obra, os serviços e a área de intervenção. 2.3.1.3.4. Declaração que recebeu da PREFEITURA o Edital com seus elementos constitutivos, nos termos da DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO – ANEXO05aesteEdital. 2.3.1.3.5. Comprovação de regularidade perante o Ministério do Trabalho, no que diz respeito à obediência ao disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal, mediante a apresentação de DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES-ANEXO 06. 2.3.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA: 2.3.1.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 11 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 11 financeira da empresa licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, observando-se as seguintes regras: a) Para sociedades anônimas, cópia autenticada do Balanço ou a sua publicação em Diário Oficial. b) Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas do balanço patrimonial e a demonstração do último exercício social, com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial c) Para as empresas constituídas há menos de um ano, será exigido apenas o Balanço de Abertura e Demonstrações Contábeis,na formada lei. 2.3.1.4.2.Certidãonegativadefalência,daempresalicitante,expedidapelocartóriocom petente,daSede ou domicílio da licitante emitida nos últimos 90 dias, até a data do recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial. 2.3.1.4.3. Guia de recolhimento de garantia. A licitante deverá recolher à Tesouraria da PREFEITURA a importância ou documento hábil, no montante de R$ 3.553,69(três mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos). 2.3.1.4.3.1. A garantia deverá ser recolhida até o dia 18 de setembro de 2017, vedado o seu recolhimento em data posterior. 2.3.1.4.3.2. A garantia de que trata o subitem 2.3.1.4.3.poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no subitem 2.3.1.4.3.3.adiante descrito, com validade mínima de60(sessenta) dias,contados da data da sessão de recepção dos envelopes de Habitação e Proposta Comercial. 2.3.1.4.3.3. São modalidades de garantia: a) caução em dinheiro; b) títulos da dívida pública; c) seguro-garantia; d) fiança bancária. 2.3.1.4.3.4. Na hipótese da ocorrência de recursos administrativos e/ou judiciais, obrigatoriamente, a licitante deverá providenciar a revalidação do prazo da garantia de participação prestada, sob pena de decair do direito de participar das fases subseqüentes desta licitação. Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 12 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 12 2.3.1.4.3.5. Ressalvado o disposto no subitem 4.1.2 DA ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO, deste Edital, a garantia de participação de que trata o subitem 2.3.1.4.3. será liberada para as licitantes inabilitadas em até 5 (cinco) dias úteis depois de esgotada à fase de habilitação, ou naquele mesmo prazo, depois de transcorrida a adjudicação desta licitação, para as licitantes classificadas na proposta comercial, exceto quanto à garantia da adjudicatária desta licitação, a qual somente poderá ser liberada, no mesmo prazo, após a data de assinatura do termo de contrato. 2.3.1.4.4. Os documentos referidos nesta Cláusula poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou publicação em PREFEITURA de QUADRO DE AVISOS E EDITAIS na Sede da PREFEITURA, quando for ocaso. 2.4. DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTACOMERCIAL: 2.4.1. O Envelope n° 03 - PROPOSTA COMERCIAL conterá a seguinte documentação: 2.4.1.1. PROPOSTA COMERCIAL da empresa licitante, com a sua necessária qualificação, como razão social, endereço, CNPJ/MF, inscrição na Fazenda Municipal, telefones, fax, e-mail, onde seja expressamente estabelecido o valor global proposto, bem como o prazo de validade da respectiva proposta, o qual deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão de recepção dos envelopes de Habitação e Proposta Comercial, tendo como referência o modelo de CARTA-PROPOSTA COMERCIAL - ANEXO 07deste Edital; 2.4.1.2. PLANILHA DE PREÇOS DA LICITANTE - ANEXO - 08 deste Edital, preenchendo-se os campos destinados aos preços unitários propostos para todos os itens de serviços relacionados e calculando-se os respectivos preços parciais e totais, não sendo permitidas alterações, acréscimos ou supressões nos itens de serviços e quantitativos neles contidos; 2.4.1.3. PLANILHA ANALÍTICA DA COMPOSIÇÃO DO BDI da licitante, que deverá ser preenchida conforme o modelo ANEXO 09 que se anexa a este edital; 2.4.1.4. PLANILHA ANALÍTICA DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS da empresa licitante da mão-de-obra direta e indireta, conforme o modelo ANEXO 10; 2.4.1.5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO da licitante contendo as etapas de execução e respectivos valores de desembolso, discriminando separadamente as obras e os serviços de acordo com os itens constantes da Planilha de Valor. Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 13 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 13 2.4.1.6. DECLARAÇÃO DA LICITANTE, sob a pena de rescisão contratual, de que na data de recebimento da Ordem de Serviço possuirá e estarão disponíveis para alocação nas obras e serviços objeto desta licitação, pessoal técnico especializado e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto do futuro contrato. 2.4.1.7. DECLARAÇÃO DA LICITANTE em que expresse a opção da modalidade de garantia de execução contratual, dentre aquelas a que se refere a CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA da MINUTA DO CONTRATO – ANEXO 12 deste Edital. 2.4.1.8 Na elaboração da Proposta Comercial, a empresa licitante deverá observar ainda as seguintes condições: 2.4.1.8.1 A planilha de preços da licitante deverá ser assinada por engenheiro civil, devidamente registrado no CREA, pertencente ao seu quadro técnico. 2.4.1.8.2 Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Preços da licitante deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc. 2.4.1.9 A proposta deverá ser apresentada, obrigatoriamente, em moeda corrente vigente no país. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA COMERCIAL: 3.1. DO JULGAMENTO DAHABILITAÇÃO: 3.1.1. No dia 19 de setembro de 2017, às 09:00 horas, na sede da PREFEITURA, situada na, s/nº –CEP: , na cidade de AMARGOSA, Estado de BAHIA, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, instalará a Sessão de Recebimento dos envelopes nº 01 – CREDENCIAL, nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 03 - PROPOSTA COMERCIAL, bem como o procedimento de credenciamento. Não havendo expediente Administrativo no Paço Municipal na data marcada para recebimento dos envelopes dos Documentos de Habilitação e Proposta Comercial, ficará automaticamente prorrogada para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, a data da Sessão Pública para recebimento dos referidos envelopes e prosseguimento dos procedimentos pertinentes ao Processo Licitatório, que será realizado no mesmo horário e local determinados no preâmbulo deste Edital, independente de notificação verbal ou escrita. Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 14 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 14 3.1.2. Instalada a Sessão, o Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO declarará abertos os trabalhos, sendo terminantemente vedado, a partir deste momento, receber documentações outras que não de empresa licitante presente no horário aprazado e desde que já contidas nos Envelopes nº 01 – CREDENCIAL, nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 03 - PROPOSTACOMERCIAL. 3.1.3. Analisadas as credenciais e estando as mesmas de acordo com as exigências descritas neste Edital, os representantes credenciados serão convidados a apresentar os seus respectivos Envelopes nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 03 - PROPOSTA COMERCIAL. 3.1.3.1. A apresentação da CREDENCIAL em desacordo às exigências deste Edital caracteriza a ausência da empresa licitante no procedimento licitatório, sendo vedado à COMISSÃO DE LICITAÇÃO receber quaisquer documentos provenientes dessa empresa. 3.1.4. Após o recebimento dos envelopes nº 02 – HABILITAÇÃO e nº 03 - PROPOSTA COMERCIAL, o presidente convocará os membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO e os representantes das empresas licitantes presentes a rubricar os fechos dos envelopes nº 02 – HABILITAÇÃO e nº03 - PROPOSTACOMERCIAL. 3.1.5. Na hipótese de ter ocorrido impugnação a este Edital, nos termos do subitem 1.6.1.1.2. das CONDIÇÕES ESPECÍFICAS, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO deverá, nesta oportunidade, proferir o resultado da decisão antes da abertura do envelope de habilitação. 3.1.5.1 Caso haja impossibilidade de decisão conclusiva, a empresa licitante participará do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 3.1.6 Após essa fase incidental, serão abertos os envelopes HABILITAÇÃO, onde todos os documentos neles contidos serão obrigatoriamente assinados ou rubricados pelos representantes das empresas licitantes presentes e pelos membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 3.1.7. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO analisará em seguida os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no item 3. - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO constante das CONDIÇÕES GERAIS deste Edital, sendo considerada habilitada à empresa licitante que tenha apresentado sua respectiva documentação em integra acordo com aquelas exigências. 3.1.8. Concluída a habilitação ou a inabilitação, se presentes todos os representantes das licitantes, o Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, após Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 15 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 15 assim declará-los, indagará aos mesmos se desejam desistir dos pertinentes recursos. 3.1.8.1. Na hipótese em que o representante da licitante venha a desistir do seu direito de recurso, essa desistência será registrada em ata circunstanciada. Neste caso, o respectivo representante deverá obrigatoriamente assinar a ata da sessão. 3.1.8.2. Não ocorrendo desistência expressa do recurso de habilitação ou inabilitação, ou estando ausente algum representante da licitante, o Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO suspenderá os trabalhos, lavrando em ata circunstanciada e providenciará a publicação do resultado do julgamento no QUADRO DE AVISOS E EDITAIS na Sede da PREFEITURA, abrindo-se, a partir da publicação, o prazo para a interposição de recursos. 3.1.9. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO somente procederá à abertura do envelope 03 - PROPOSTA COMERCIAL, da licitante confirmada habilitada, após o transcurso do prazo de recurso, ou na hipótese de ocorrência de desistência expressa de todas as empresas licitantes em promover recursos da habilitação ou inabilitação. 3.1.10. O envelope 03 - PROPOSTA COMERCIAL da empresa licitante confirmada inabilitada será devolvido devidamente fechado, depois de conferido seu respectivo lacre, tendo em vista a desistência expressa de recurso ou a denegação de recurso, se houver. 3.1.11. É vedada, sob qualquer aspecto, a abertura do envelope 03 - PROPOSTA COMERCIAL de empresa licitante, confirmada inabilitada, no recinto onde se realiza a sessão de julgamento desta licitação. 3.1.11.1. Ocorrendo abertura do envelope 03 - PROPOSTA COMERCIAL de qualquer licitante, confirmada inabilitada, no recinto onde se realize a sessão de julgamento desta licitação, esta atitude será considerada pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO como perturbação à licitação, crime capitulado no Art. 93 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, devendo o presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO comunicar esse fato ao Prefeito Municipal de AMARGOSA para que esta autoridade represente o fato ao Ministério Público, a quem compete à promoção da competente Ação Penal. 3.1.12. Será inabilitada a empresa licitante cuja documentação: a) não atenda às exigências deste Edital; b) for apresentada por licitante suspenso pela PREFEITURA; Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 16 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 16 c) de licitante que tiver sido declarado inidôneo para licitar com quaisquer Órgão ou Entidade da Administração Pública de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios de qualquer Unida de Federativa; d) contenham emendas, borrões, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em sua primeira via dos documentos apresentados. e) sejam apresentadas em Consórcio de empresas. 3.1.13. A COMISSÃO dará conhecimento do resultado da Habilitação, em sessão pública previamente marcada se presentes todos os prepostos das licitantes, ou mediante publicação no QUADRO DE AVISOS E EDITAIS na Sede da PREFEITURA e, uma vez transcorridos os prazos legais para recebimento e julgamento de recurso e não havendo impugnação ao recurso interposto, a COMISSÃO marcará a data, à hora e o local da abertura do envelope nº 03 - PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas. 3.1.14. Da reunião de recepção dos envelopes contendo a credencial, os documentos da habilitação e da proposta comercial, do credenciamento, das impugnações havidas ou deixadas de haver, do julgamento da habilitação, de seus havidos recursos ou da desistência expressa havida ou deixada de haver, da confirmação da habilitação ou inabilitação dos licitantes lavrar-se-á ata circunstanciada, contendo a convocação para a reunião de abertura dos envelopes da proposta comercial, bem como o encerramento desta fase desta licitação. 3.2. DO JULGAMENTO DA PROPOSTACOMERCIAL: 3.2.1. No dia, hora e local designado quando do encerramento da fase da habilitação, a COMISSÃODE LICITAÇÃO se reunirá com os representantes das empresas licitantes para a abertura do Envelope nº 03 - PROPOSTACOMERCIAL. 3.2.2. Após a confirmação do credenciamento dos representantes das empresas licitantes, estes e a COMISSÃO DE LICITAÇÃO verificarão a inviolabilidade do Envelope nº 03 - PROPOSTA COMERCIAL. 3.2.3. Em seguida, dar-se-á a abertura do Envelope nº 03 - PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas, onde a primeira via de todos os documentos nele contido será obrigatoriamente assinada ou rubricada pelos representantes das empresas licitantes presentes e pelos membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 3.2.4. Após a abertura do Envelope nº 03 - PROPOSTA COMERCIAL, não mais caberá desclassificação da empresa licitante por motivo relacionado com habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 17 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 17 econômica e financeira, salvo em razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento da habilitação. 3.2.4.1. Chegado ao conhecimento da COMISSÃO DE LICITAÇÃO de fato superveniente ou só conhecido após o julgamento da habilitação, a mesma deverá diligenciar no sentido de esclarecer as questões suscitadas encaminhando ao Prefeito Municipal o relatório e conclusão para as devidas e cabíveis providências. 3.2.5. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO analisará os documentos contidos nas PROPOSTAS COMERCIAIS conforme as exigências do item 4. - PROPOSTA COMERCIAL - CONDIÇÕES GERAIS deste Edital, considerando-se classificada em primeiro lugar, a empresa licitante cuja proposta, estando de acordo com o exigido naquele item, venha a apresentar o MENOR PREÇO segundo o fator MENOR PREÇO GLOBAL/TOTAL. 3.2.1.1. Dos documentos contidos na PROPOSTA COMERCIAL, apenas o documento a que se refere o subitem 2.4.1.1. das CONDIÇÕES GERAIS deste Edital será utilizado para efeito de classificaçãodaempresalicitante,desdequeconfirmadaaconsistêncianaformaçãodop reço global. 3.2.1.1.1. A consistência na formação do preço global, como fator básico do julgamento da PROPOSTA COMERCIAL, será encontrada pelos membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO pela análise do preço global apresentado conforme a PROPOSTA COMERCIAL exigida no subitem 2.4.1.1, tendo em vista o integral atendimento ao CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO previsto no subitem 2.4.1.5, as especificações e preços constantes da PLANILHA DE PREÇOS DA LICITANTE, em conformidade com o subitem 2.4.1.2, na apresentação da PLANILHA ANÁLITICA DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I. consoante os termos do subitem 2.4.1.3 e nas PLANILHAS ANALÍTICAS DAS COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS constantes do subitem 2.4.1.4, todos do item 2.4. - DA PROPOSTA COMERCIAL - CONDIÇÕES GERAIS deste Edital. 3.2.6 A declaração de garantia de execução exigida no subitem 2.4.1.7 - DA PROPOSTACOMERCIAL - CONDIÇÕES GERAIS deste Edital não será objeto de julgamento, mas de exigênciaasercumpridapelaempresalicitante,sobpenadedesclassificaçãodesuaprop osta. 3.2.7. Na hipótese em que não haja coerência entre os correspondentes preços unitários e preço total indicados na PROPOSTA COMERCIAL, apenas o preço Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 18 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 18 unitário será considerado como válido pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO e o preço total será corrigido, considerando-se para a PROPOSTA COMERCIAL o valor submetido ao cálculo de correção a ser efetuado pelos membros da COMISSÃO DELICITAÇÃO. 3.2.8. Na classificação da PROPOSTA COMERCIAL, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO levará em consideração o MENOR PREÇO GLOBAL ofertado nos termos do subitem 2.4.1.1 - DA PROPOSTA COMERCIAL - CONDIÇÕES GERAIS deste Edital, pela ordem crescente dos preços propostos, por empresa licitante, prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o critério de sorteio em ato público. 3.2.9. Não ocorrendo desistência expressa do recurso de julgamento das propostas, ou estando ausente algum representante da licitante, o Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO suspenderá os trabalhos, lavrando em ata circunstanciada e providenciará a publicação do resultado do julgamento no QUADRO DE AVISOS E EDITAIS na Sede da PREFEITURA, abrindo-se,a partir da publicação,o prazo para a interposição de recursos. 3.2.10. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO somente poderá proceder à adjudicação do objeto desta licitação após o transcurso do prazo de recurso. 3.2.11. Não será admitida proposta que apresente qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas propostas das demais empresas licitantes. Ocorrendo estas hipóteses serão as propostas desclassificadas, bem como também serão desclassificadas as propostas que: 3.2.11.1. Não atendam as exigências deste Edital; 3.2.11.2. Contenham emendas, borrões, ressalvas, rasuras ou entrelinhas na primeira via dos documentos apresentados. 3.2.11.3. Forem inexequíveis, assim consideradas as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)do menor dos seguintes valores: a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela PREFEITURA,ou; b) Valor orçado da PREFEITURA. 3.2.7.2. Tenham o preço máximo global / total superior ao preço constante da PLANILHA DE VALOR ORÇADO – ANEXO 02 a este Edital. Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 19 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 19 3.2.8. Da empresa licitante classificada na forma do subitem 3.2.11.3, cujo valor global da proposta tenha se apresentado inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as suas alíneas “a” e “b”, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional dentre as modalidades previstas na 6ª PARTE – DAS GARANTIAS, igual à diferença entre o valor resultante do subitem 3.2.11.3 e o valor da correspondente proposta. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 4.1. DA ADJUDICAÇÃO E DAHOMOLOGAÇÃO: 4.1.1. Adjudicado o objeto desta licitação pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO em despacho nos autos do processo de licitação, este será remetido ao Prefeito Municipal de AMARGOSA para homologação. 4.1.1.1. Homologada esta licitação, o seu objeto poderá ser contratado com a(s) empresa(s) adjudicatária(s). 4.1.2. Na hipótese em que a(s) empresa(s) adjudicatária(s) venha(m) a decair do direito à contratação do objeto desta licitação, a PREFEITURA poderá convidar as empresas licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratar, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela empresa adjudicatária, inclusive quanto ao preço, ou revogar esta licitação, independentemente da cominação que deverá ser aplicada à empresa licitante adjudicatária, inclusive com a perda da garantia de participação a que se refere o subitem 2.3.1.4.3. das CONDIÇÕES GERAIS deste Edital. 4.1.3. A empresa adjudicatária que, convocada a assinar o termo de contrato no prazo de validade de sua proposta, vier a desistir de assinar o mesmo, além da perda da garantia de participação lhe será atribuída à penalidade de suspensão temporária de licitar com a PREFEITURA pelo prazo de 02 (dois) anos, respeitado o direito de recurso com efeito devolutivo. 4.1.4. A PREFEITURA somente poderá revogar esta licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros. 4.1.5. A anulação do procedimento desta licitação por motivo de ilegalidade induzirá à do contrato, não gerando obrigação da PREFEITURA em indenizar a Contratada ressalvado o disposto no subitem 4.1.5.2 adiante descrito. Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 20 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 20 4.1.1.1. A declaração de nulidade do contrato originado por esta licitação opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido. 4.1.1.2. A nulidade não exonera a PREFEITURA do dever de indenizar a Contratada pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa 4.1.2. No caso de desfazimento do processo licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 4.1.3. A empresa licitante adjudicatária será convocada a assinar o instrumento contratual, conforme a MINUTA DE CONTRATO - ANEXO 12 deste Edital, no prazo máximo de 8 (oito) dias, contados do recebimento da convocação. 4.2. DAS CONDIÇÕES DECONTRATAÇÃO: 4.2.1. Para a celebração do contrato, a empresa adjudicatária deverá apresentar: a) Informação do número da respectiva conta corrente e agência do em que deverá receber o valor de seu faturamento, bem como a apresentação do carimbo do CNPJ/MF a fim de possibilitar sua inscrição nos meios financeiros da PREFEITURA. b) Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mediante a apresentação de Certidão Regularidade de Situação -CRS; c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. d) Relação dos nomes e registros dos profissionais especializados que acompanharão a execução das obras e dos serviços. 4.2.2. A execução das obras e dos serviços contratados deverá obedecer às prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e às Especificações Contidas no PROJETO EXECUTIVO. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 5.1. DOS RECURSOSADMINISTRATIVOS Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 21 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 21 5.1.1. Dos atos praticados pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO com respeito a esta licitação cabem a licitante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, RECURSO de: 5.1.1.1. Habilitação ou inabilitação, a qual será intimada mediante publicação no QUADRO DE AVISOSE EDITAIS na Sede da PREFEITURA, ressalvado se presentes todos os representantes das licitantes na sessão em que der o julgamento, caso em que lhe serão comunicados diretamente e lavrados em ata; 5.1.1.2.1. Julgamento das propostas, a qual será intimada mediante publicação no QUADRO DE AVISOSE EDITAIS na Sede da PREFEITURA, ressalvado se presentes todos os representantes das licitantes na sessão em que der o julgamento, caso em que lhe serão comunicados diretamente e lavrados em ata; 5.1.1.3. Anulação ou revogação desta licitação, a qual será intimada mediante publicação no QUADRO DE AVISOS E EDITAIS na Sede da PREFEITURA; 5.1.1.4. Aplicação da pena de suspensão temporária a qual será intimada mediante publicação no QUADRO DE AVISOS E EDITAIS na Sede da PREFEITURA; 5.1.2. Os recursos previstos nos itens 5.1.1.1. e 5.1.1.2. terão efeito suspensivo. 5.1.3. O Prefeito Municipal de AMARGOSA poderá, motivadamente, e, presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva,nos casos previstos nos subitens 5.1.1.3 e 5.1.1.4 anteriormente descritos. 5.1.4. As razões do recurso serão dirigidas ao Prefeito Municipal de AMARGOSA por intermédio da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em sessão pública previamente marcada, através de petição interpositória. 5.1.4.1 Recebido o recurso, o Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO comunicará aos demais licitantes que terão vista do processo na PREFEITURA, podendo impugnar o recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 5.1.5. O Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir ao Prefeito Municipal de AMARGOSA, devidamente informado, para proferir decisão. 5.1.6. Sendo procedente o recurso, o Prefeito Municipal de AMARGOSA dará provimento ao mesmo e determinará à COMISSÃO DE LICITAÇÃO o desfazimento do ato recorrido. Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 22 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 22 5.1.7. Sendo improcedente o recurso, o Prefeito Municipal de AMARGOSA negará provimento ao mesmo e determinará à COMISSÃO DE LICITAÇÃO a manutenção do ato recorrido. 5.1.8 Na contagem dos prazos acima, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 5.1.9 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente da PREFEITURA. 5.1.10. Caso as datas previstas para a realização dos eventos fixados neste Edital sejam declaradas feriado, sem expediente Administrativo ou ponto facultativo, e não havendo retificação oficial da Convocação, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente estabelecidos, independentemente de qualquer comunicação aos interessados. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: 6.1. DAS DISPOSIÇÕESFINAIS 6.1.1. Os elementos constitutivos deste Edital são compostos dos seguintes anexos: 6.1.1.1. ANEXO01-PROJETOBÁSICO; 6.1.1.2. ANEXO02-PLANILHADOVALORORÇADODAPREFEITURA; 6.1.1.3. ANEXO03–MODELODECREDENCIAL; 6.1.1.4. ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE VISITA AOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS; 6.1.1.5. ANEXO05-DECLARAÇÃODE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO; 6.1.1.6. ANEXO06–DECLARAÇÃODEINEXISTÊNCIADEEMPREGADOSMENORES; 6.1.1.7. ANEXO07-CARTA-PROPOSTACOMERCIAL; 6.1.1.8. ANEXO08–PLANILHADEPREÇODALICITANTE; 6.1.1.9. ANEXO09-PLANILHA ANÁLITICA DA COMPOSIÇÃODOBDI; Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 23 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 23 6.1.1.10. ANEXO10-PLANILHA ANÁLITICA DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS; 6.1.1.11. ANEXO11-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PERCENTUAIS MENSAIS; 6.1.1.12. ANEXO12–MINUTADOCONTRATO: 6.1.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras e serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. O caso de supressão acima do limite ora estabelecido somente poderá ser efetivado mediante acordo entre as partes. 6.1.3. A empresa interessada, necessitando, poderá solicitar as informações que desejar, devendo para tanto protocolar suas dúvidas, no horário das 08:00 às 12:00h nos dias de expediente da PREFEITURA,entreadatadapublicaçãodoavisodesteEditaleodia31dejulhode2017.A Comissão, responderá as dúvidas apresentadas por escrito a todos os licitantes, desde que sejam devidamente protocoladas na sede da Prefeitura Municipal, até o dia 31 de julho do corrente ano. O Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO deverá ser contatado neste dia, para recebimento das referidas Cartas-Respostas, através do telefone/fax: (75) 3634-3977. As respostas também serão fixadas no Quadro de Aviso da Prefeitura. 6.1.4. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO poderá, se considerar necessário, solicitar a qualquer empresa licitante, em qualquer fase da licitação, quaisquer esclarecimentos, informações ou dados adicionais, sendo que tais esclarecimentos não poderão implicar em modificação da documentação de habilitação e da proposta comercial. 6.1.5. O contrato regido por este Edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos 6.1.5.1. Unilateralmente pela PREFEITURA: 6.1.5.1.1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 6.1.2.1.1. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 6.1.2.2. Por acordo entre as partes: Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 24 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 24 6.1.2.2.1. Quando conveniente à substituição da garantia de execução; 6.1.2.2.2. Quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 6.1.2.2.3. Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 6.1.2.2.4. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da PREFEITURA para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda,em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 6.1.3. A ocorrência de descontinuidade do fluxo financeiro, poderá implicar na emissão do termo de paralisação pela PREFEITURA. 6.1.4. Após a entrega dos envelopes nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 03 – PROPOSTACOMERCIAL, pelo respectivo representante credenciado da empresa licitante, fica vedado a PREFEITURA devolvê-los, sob qualquer hipótese, exceto no caso a que se refere o subitem 3.1.12 do JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS deste Edital. 6.1.5. APREFEITURA poderá, se necessário, fazer modificações neste Edital,mediante adendos,no entanto, exclusivamente, quando se tratar de alteração que implique em reformulação das propostas, aquelas modificações serão informadas aos interessados mediante publicação no Diário Oficial do Estado e divulgação em jornal de circulação, respeitado sempre o prazo mínimoidênticodaqueledaprimeirapublicação. 6.1.6. No caso de eventual divergência entre este Edital e seus anexos, prevalecerá às disposições deste Edital. Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 25 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 25 6.1.7. Com a prévia aprovação, e no exclusivo interesse da PREFEITURA, sem perda das responsabilidades contratuais e legais, a futura contratada poderá subcontratar parte das obras edosserviçosatéolimitede40%(quarenta por cento). 6.1.10.1 A subcontratação não altera os direitos e as obrigações da futura contratada perante a PREFEITURA. 6.1.8. É vedada a sub-rogação ou transferência ou cessão parcial ou total do objeto do contrato a ser firmado, sem a prévia anuência da PREFEITURA. 6.1.9. A PREFEITURA poderá, até a formalização definitiva do futuro contrato, desistir da contratação, bem assim revogar a licitação, notodoouemparte,porinteressepúblico,ouanulá- laporeventualexistênciadenulidade,semquedissoresulte,paraqualquerlicitante,direi tooupedido de ressarcimento ou indenização, ressalvada a restituição da garantia de participação ou da garantia de execução,caso esta última já tenha sido prestada. 6.1.2. Quando da apresentação de seus preços, a empresa licitante deverão observar que um mesmo insumo terá preço idêntico em todas as composições de preços unitários. 6.1.2.1. O mesmo serviço, tendo a mesma denominação e vindo a ser realizado em condições semelhantes, deverá ter idêntico valor. 6.1.14 O faturamento correspondente ao custo de mobilização e desmobilização para execução das obras e dos serviços será obrigatoriamente efetuado em separado das demais parcelas ou etapas de execução. 6.5.14.1. O custo dos serviços relativos à mobilização e desmobilização para execução das obras e dos serviços objeto desta licitação está limitado ao percentual de 4,00% (quatro por cento), para a soma dos dois itens, do preço total proposto, contido na Proposta Comercial da licitante, conforme item 2.4.1.1., deste Edital. 6.5.14.2. Os demais faturamentos dar-se-ão de acordo com os trabalhos efetuados dentro do mês, ou seja, aqueles trabalhos que venham a ser realizados entre o primeiro e o último dia do mês, até a conclusão das obras e dos serviços objeto deste Edital. Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 26 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 26 AMARGOSA-BA, 29 de agosto de 2017. Carla Souza Oliveira PRESIDENTE Gilmara Nascimento Ferreira MEMBRO Luis Henrique Andrade Paula MEMBRO Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 27 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 27 ANEXOS TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 28 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 28 A N EXO 01 PROJETO BÁSICO ESPECIFICAÇÕES (disponibilizado por meio magnético) Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 29 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 29 ANEXO 02 PLANILHA DE VALOR ORÇADO DA PREFEITURA (disponibilizado por meio magnético) Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 30 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 30 ANEXO 03 MODELO DE CARTA-CREDENCIAL ............................., .... de .................. de 2017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA , s/n–Centro AMARGOSA - ESTADO DEBAHIA Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 006/2017 ASSUNTO: CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE A (nome da empresa), por seu responsável legal infra-assinado, CREDENCIA para em seu nome, o(s) Sr.(s) ................................ e .................................... Carteira(s) de Identidade n.º...................e ......................, CPF/MF n.º ............................... e .................................... que é (são) a(s)pessoa(s) devidamente AUTORIZADA(s) nos termos do Art. 1.288 do Código Civil Brasileiro para que lhe represente junto a essa PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, consoante a exigência contida no item 2.1.5. DAS CONDIÇÕES GERAIS do Edital da licitação epigrafada, com plenos poderes irretratáveis e irrevogáveis para impetrar, impugnar ou desistir de recursos, e em geral para tomar todas e quaisquer deliberações atinentes a esta licitação ficando-lhe(s) vedado o sub estabelecimento dos poderes expressos nesta credencial. Atenciosamente, ........................................, ... de ............... de 2017 (Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante) Página24 Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 31 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 31 ANEXO 04 DECLARAÇÃO DE VISITA AOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DECLARAMOS para os fins a TOMADA DE PREÇOS n° 006/2017 que a empresa, por seu representante técnico Engº, portador do CREA/ nº visitou o local onde se realizará a execução das obras e serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução das Obras e dos Serviços, como mão de obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, condições geológicas, morfológicas, edafológicas, climatológicas, etc,. Amargosa, de de 2017 Nome do Responsável Técnico Engenheiro Civil CREA- VISTO: Responsável Técnico da (Empresa Licitante) Engenheiro Civil CREA- (Assinatura do Responsável Técnico da Licitante) Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 32 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 32 ANEXO 05 DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO A (licitante), por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA(M) que recebeu da PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, por sua Comissão Permanente de Licitações, toda a documentação relativa a Tomada de Preço n° 00x/2017, composta do Edital e seus elementos constitutivos, NADA tendo a reclamar sob este título. AMARGOSA-BA, de de2017 (nome da licitante) (Nome do responsável Técnico) Engenheiro Civil CREA- ......... (Assinatura do Responsável Técnico da licitante) Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 33 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 33 ANEXO 06 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA Praça Lourival Monte, s/n – Centro AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 006/2017 A ( nome da empresa licitante ), por seu representante legal, infra-signatário declara, sob pena de rescisão do futuro contrato a ser firmado, caso lhe seja adjudicado à licitação em epígrafe, que para os devidos fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7 da Constituição Federal, consoante o que se estabelece no art. 1 , da Lei n 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seus quadros de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, situação permitida pela Constituição Federal. ........................................, ... de ............... de 2017 (Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante) Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 34 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 34 ANEXO 07 MODELO DE CARTA-PROPOSTA COMERCIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA , s/n–Centro AMARGOSA ESTADO DA BAHIA Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 0062017 Prezados Senhores, A .............................. ( nome da empresa ) ..........., constituída sob a forma de sociedade ..... ( tipo da sociedade ) ...., inscrita no CNPJ/MF sob nº .................., inscrição municipal nº ................, com sede a ...... ( nome do logradouro e número, bairro, cidade e estado ) ..., com telefone nº ........ e fax nº..........., e e-mail: ....................., pela presente vem submeter à apreciação de V.S.as. à sua proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que: a) Executaremos as obras e os serviços objeto da licitação em epígrafe, pelo preço de R$..........................(por extenso),no prazo máximo de........(...................)dias consecutivos, vinculado exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste a mobilização, com início a partir da data da assinatura do Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Mobilização a ser emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL AMARGOSA , ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta; b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que,ocorrendo RECURSO de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos; c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da PM AMARGOSA; d) Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 35 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 35 especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões da PM AMARGOSA. Atenciosamente, ........................................, ... de ............... de 2017 (Nome e assinatura do Representante Legal da licitante) Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 36 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 36 A N E X O 08 PLANILHA DE PREÇOS DA LICITANTE (PREENCHER COM PREÇOS UNITÁRIOS PROPOSTOS E EFETUAR CÁLCULOS) Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 37 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 37 ANEXO 09 MODELO DE PLANILHA ANÁLITICA DA COMPOSIÇÃO DO BDI PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - BAHIA CONSTRUÇÃO DE CRECHE / ESCOLA INFANTIL PRÓ-INFÂNCIA TIPO B DETALHAMENTODOBDI- OBRASCOMPLEMENTARESPARAADPATÇÃOECONCLUSÃO CD: R$ PV= R$ BDI = ((1+a+r+f)/(1-(i+l+g))-1)*100 BDI = 30,32 c BDI = 25,00 a ¹ O limites adotados para os sub-itens passíveis de aceitação para o cálculo da taxa de BDI são aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU. Item Descrição dos Serviços % % Valor B PV CD (R$) ( 1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2 IMPOSTOS E TAXAS 2.1 ISS 2.2 PIS 2.3 Cofins 3 GARANTIA 4 TAXA DE RISCO 5 DESPESAS FINANCEIRAS 6 LUCRO Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 38 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 38 ²Na maioria dos municípios a alíquota é de 5%; como não incide sobre materiais, equipa- mentos e sub empreitadas, corresponde a cerca de 3% sobre o valor total da fatura. ³ O BDI adotado dentro dos limites estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 do TCU são acatados sem necessidade de justificativas. Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 39 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 39 ANEXO 10 MODELO DE PLANILHA ANALÍTICA DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS % A.1 - PREVIDÊNCIASOCIAL A.2 –SESI A.3 –SENAI A.4 - SENAIADICIONAL A.5 –INCRA A.6 - SALÁRIOEDUCAÇÃO A.7 -SEGUROACIDENTEDETRABALHO A.8 –SEBRAE SUBTOTAL DO GRUPO "A" GRUPO "B" - ENCARGOS SOCIAS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" % B.1 -REPOUSOSEMANALREMUNERADO B.2 –FÉRIAS B.3 -FERIADOSEDIASSANTIFICADOS B.4 -AUXÍLIOSENFERMIDADE/ACIDENTE B.5 - FALTASLEGAIS/JUSTIFICADAS B.6 - LICENÇAPATERNIDADE B.7 -HORASEXTRASHABITUAIS B.8 - 13°SALÁRIO SUBTOTAL DO GRUPO "B" GRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" % C.1 - AVISO PRÉVIOINDENIZADO C.2 -PROVISÃOP/RESCISÃOSEMJUSTACAUSA C.3 - INDENIZAÇÃOADICIONAL SUBTOTAL DO GRUPO "C" GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS % Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 40 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 40 D.1 - INCIDÊNCIA DE "A" SOBRE "B" SUBTOTAL DO GRUPO "D" TOTAL GERAL - Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 41 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 41 ANEXO 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PERCENTUAIS MENSAIS 1º Mês-10% 2º Mês-10% 3º Mês-10% 4º Mês-10% 5º Mês-10% 6º Mês-10% 7º Mês-10% 8º Mês-10% 9º Mês-10% 10º Mês-10% TOTAL – 100% OBS:PODERÁOCORRERUMAVARIAÇÃOPARAMAIS(+)OUPARAMENOS()EMCADA MÊS,NO PERCENTUALDE10,00%(DEZPORCENTO),SOBREESTESPERCENTUAISESTIPULAD OS. Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 42 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 42 ANEXO 12 MINUTA DE CONTRATO CONTRATO Nº ....../2017 Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de AMARGOSA e a ..................................................., na forma a seguir: A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, doravante denominada apenas PREFEITURA ou CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público de base territorial autônoma, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.825.484/0001-50, com sede na Praça Lourival Monte, s/nº - Centro, na Cidade de AMARGOSA, Estado de BAHIA, representada neste ato pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal infra- assinado, e, A ................................................ doravante denominada CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade ................................., inscrita no CGC/MF sob n.º .................., com sede na ...................... na cidade de ......................., Estado de........., neste ato representada pelo seu REPRESENTANTE LEGAL adiante firmado e qualificado através de documento hábil, consoante os termos do instrumento de ............................... que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, fazem-se presentes, para o fim especial de celebrarem o presente Instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada e consolidada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, tendo em vista o que consta da TOMADA DE PREÇOS N.º XXX/2017 e o respectivo Processo Administrativo, as cláusulas e condições a seguir descritas: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DOCONTRATO 1.1. Execução das Obras e dos Serviços de ........................................, nos termos do PROJETOBÁSICO - ANEXO 01 deste Edital. 1.1. As obras e os serviços objeto desta licitação deverão ser executados em total observância às prescrições da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e às especificações, memorial descritivo e plantas contidos no PROJETO EXECUTIVO, bem como em conformidade com o Edital e a proposta apresentada, Página33 Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 43 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 43 documentos estes que ficam fazendo parte integrante e inseparável do presente instrumento. Outrossim, em tudo que não seja disciplinado, modificado ou revogado pelas disposições do Edital e deste Contrato, prevalecerão as disposições da legislação pertinente e das normas, atos ou instruções editadas pela PREFEITURA. 3. As alterações que vierem a ser efetuadas no PROJETO BÁSICO quando da elaboração do PROJETO EXECUTIVO dependerão, obrigatoriamente, da aprovação do Secretário de Obras, ratificada pelo Prefeito Municipal de AMARGOSA. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL, E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 1. O valor total para a execução do objeto deste Contrato é de R$..................................(por extenso),os recursos orçamentários para o pagamento da execução das obras e serviços objeto desta licitação têm como fonte de receita e os recursos do Município de AMARGOSA, através da dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 07.01.00 SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS Atividade/Projeto: 1009 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS Elemento Despesa: 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte: 00/24 CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 1. As Obras e os Serviços serão executados e concluídos dentro do prazo ........................ dias consecutivos, vinculados, exclusivamente, ao cronograma físico-financeiro, incluído neste mesmo prazoamobilizaçãoedesmobilização,aelaboraçãodoProjetoExecutivoeaexecuçã odasobras e serviços propriamente ditos. 2. Oprazodevigênciadestecontratoseiniciaráapartirdadatadasuaassinatura edoconseqüente recebimento da Ordem de Mobilização. A Ordem inicial de execução somente poderá emitida após a correspondente mobilização. No exclusivo interesse da PREFEITURA , esta poderá emitir tantas quantas Ordens de Serviço de Execução, ou Ordens de Paralisação, ou Ordens de Serviço de Reinício que se façam necessárias para o bom desenvolvimento dos trabalhos. 3. Ocorrendo impedimento, paralisação, ou sustação deste contrato, cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo, não havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificação, mas de simples Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 44 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 44 apostilamento do novo cronograma físico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitida pelo Gerente deste Contrato e aprovada pelo Secretário de Obras da PREFEITURA , integrando este contrato. 4. Excepcionalmente, os prazos de início de etapas de execução admitem prorrogação, caso em que a garantia de execução deverá ser complementada, permanecendo as demais cláusulas deste contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 4.1 Alteração do projeto ou especificações, pela PREFEITURA. 4.2 Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 4.3 Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de entrega por ordem e no interesse da PREFEITURA; 4.4 Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por este Edital no item 6.1.2.–DISPOSIÇÕESFINAIS. 4.5 Impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela PREFEITURA em documento contemporâneo à sua ocorrência; 4.6 Omissão ou atraso de providências a cargo da PREFEITURA, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 5. Salvo em decorrência de fato imprevisto, ou na hipótese da ocorrência da teoria da imprevisão, caso em que haverá Termo Aditivo, as modificações que vierem a se adotar neste contrato serão efetivadas mediante Termo de Rerratificação Contratual. 6. Este Termo de Contrato ou seus aditamentos vigerá em seus efeitos desde a data de sua assinatura. CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO DA OBRA 1. As obras e os serviços objeto deste Contrato a serem executados pela CONTRATADA serão fiscalizados pela PREFEITURA e/ou pelos seus prepostos Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 45 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 45 credenciados, que terão acesso a todos os locais onde os serviços se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito da PREFEITURA. 3. A Ação total ou parcial da Fiscalização não reduzirá nem eximirá a CONTRATADA de quaisquer das responsabilidades perante a PREFEITURA ou terceiros. 4. São obrigações da Fiscalização: 4.1 Acompanhar a elaboração do Projeto Executivo, sendo lícito opinar, propor modificações, aprovar ou rejeitar qualquer das suas etapas, considerando o superior interesse da PREFEITURA 4.2 Fornecer à CONTRATADA as informações e a documentação técnica indispensáveis e suficientes à realização das obras e serviços contratados. 4.3 Comunicar à CONTRATADA, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou procedimentos a adotar sobre os assuntos relacionados com este Contrato; 4.4 Credenciar, junto à CONTRATADA, técnicos de seu próprio quadro, ou de terceiros, que atuarão como fiscais e únicos interlocutores para os fins previstos neste Contrato; 4.5 Estar à disposição da CONTRATADA para fornecer informações e documentação técnica disponíveis, necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados; 4.6 Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições preestabelecidas neste Contrato ou com informações ou documentação técnica fornecidas pela PREFEITURA, conforme estabelecido no item 4.2 da presente Cláusula; 4.7 Aprovar a alocação, deslocação e substituição de pessoal promovidas pela CONTRATADA; 4.8 Solicitar, por escrito, a substituição de empregado cuja permanência na equipe seja considerada inconveniente; 4.9 Proceder à verificação e à aprovação dos documentos encaminhados pela CONTRATADA relativos a avaliações em edições das obras e serviços objeto deste Contrato; 4.10 Solicitar, por escrito, a suspensão de pagamento de quaisquer faturas Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 46 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 46 emitidas pela CONTRA TADA, no caso de inobservância de exigências amparadas em disposições contidas neste Contrato, até a regularização da situação. Os pagamentos sustados serão efetuados tão logo as exigências da Fiscalização sejam atendidas pela CONTATADA. 4.11 Fazer o exame preliminar dos documentos de registro de pessoal e os comprovantes de situação regular da CONTRATADA para como Fundo de Garantia de Tempo de Serviço –FGTS, bem como de quaisquer outros documentos exigidos ou que venham a ser exigidos por lei, no que se referirem à realização das obras e serviços objeto deste Contrato, comunicando à CONTRATADA a existência de irregularidades encontradas, para que esta providencie a imediata correção das mesmas; 4.12 Determinar à CONTRATADA a emissão de relatórios/dados estatísticos mensais que se façam necessários ao planejamento físico e financeiro das obras e serviços objeto deste Contrato. 4.13 Analisar e aprovar, por escrito, a adoção de normas e métodos construtivos propostos pela CONTRATADA, desde que condizentes com a boa execução das obras e serviços objeto do presente Contrato e com os interesses da PREFEITURA. 4.14 Acompanhar a elaboração do planejamento físico e financeiro das obras e serviços objeto deste Contrato, incluindo a análise de proposições encaminhadas pela CONTRATADA, observando as disponibilidades das fontes de recursos pertinentes e o superior interesse da PREFEITURA. CLÁUSULA QUINTA- RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 1. O recebimento provisório das obras e dos serviços objeto deste Contrato será promovido pela PREFEITURA, através de uma Comissão de 03 (três) membros devidamente nomeados, a qual verificará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação, por escrito, da contratada, informando a conclusão das obras e dos serviços. 2. O recebimento definitivo das obras e dos serviços objeto deste Contrato será feito após o decurso do prazo de 90(noventa) dias, contados d emissão da aceitação provisória pela Comissão a que se refere o item 1, desta Cláusula, ou por outra especialmente designada para este fim. Durante esse período, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das obras e dos serviços por ela executados. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento deverá ser prontamente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções previstas neste Contrato. CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO 1. O prazo de pagamento de cada fatura não poderá ser superior a trinta dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 47 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 47 1.1. Para efeito do disposto neste Contrato, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço e a realização da obra, ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de faturamento como documento de cobrança. 2. Para pagamento das faturas atinentes às obras e serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar, respectivamente, a seguinte documentação: 2.1. Com relação ao primeiro faturamento: • Nota Fiscal e Fatura/Recibo constando no anverso de ambas, além da discriminação dos serviços executados, os números do Contrato firmado e do Convênio que originou os recursos, se este foro caso,bem como a identificação do órgão Convenente,verificando se, obrigatoriamente, a data de validade da Nota Fiscal; • Medição dos serviços, conforme modelo que será fornecido, devidamente assinado pelo Gerente de Contrato da PREFEITURA e da CONTRATADA, identificando, além dos serviços executados, o seu período de execução; • Cópia da matrícula da obra ou serviço de engenharia no CEI – Cadastro de Empresa Individual, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS; • Prova de inscrição da obra ou serviço de engenharia junto à Prefeitura Municipal de AMARGOSA; • Cópia da Ordem de Serviço emitida pela PREFEITURA; • Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da BAHIA-CREA/BA, devendo constar, obrigatoriamente as assinaturas dos representantes da PREFEITURA e da CONTRATADA; • Certidão de Regularidade de Situação - CRS, vigente, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social –INSS; • Certidão de Regularidade de Situação do FGTS, vigente, fornecida pela Caixa Econômica Federal; • Cópia da GFIP–Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, identificada pelo CEI–Cadastro de Empresa Individual, acompanhada pelaGPS–Guia da Previdência Social devidamente autenticadas de forma legível pelo Banco Arrecadador, referente ao período de execução do objeto contratado; Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 48 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 48 • Cópia da folha de pagamento dos empregados encarregados dos serviços, no período de execução do objeto contratado, devidamente assinada pelo responsável da Contratada; • Declaração da CONTRATADA, assinada pelo Sócio-Gerente e pelo Contador, de que possui Contabilidade formalizada. 2.2. Com relação aos demais faturamentos: • Nota Fiscal e Fatura/Recibo constando no anverso de ambas, além da discriminação dos serviços executados, os números do Contrato firmado e do Convênio que originou os recursos, se este foro caso ,bem como a identificação do órgão Convenente,verificando-se,obrigatoriamente,a data de validade da Nota Fiscal; • Medição ou avaliação dos serviços, conforme modelo que será fornecido, devidamente assinado pelo Gerente de Contrato da PREFEITURA e da CONTRATADA, identificando, além dos serviços executados, o seu período de execução; • Certidão de Regularidade de Situação-CRS, vigente, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social –INSS; • Certidão de Regularidade de Situação do FGTS, vigente, fornecida pela Caixa Econômica Federal; 2.1.1 Cópia da GFIP –Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social,identificada pelo CEI– CadastrodeEmpresaIndividual,acompanhadapelaGPS–GuiadaPrevidênciaSocial devidamente autenticadas de forma legível pelo Banco Arrecadador referente ao período de execução do objeto contratado; 2.1.2 Prova de regularidade dos tributos de competência municipal, fornecido pelo órgão competente, bem como: comprovação do recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza–ISS onde o serviço estiver sendo executado, referente aos recebimentos do mês anterior, identificado à obra e/ou serviço; 2.1.3 Cópia da folha de pagamento dos empregados encarregados dos serviços, no período de execução do objeto contratado, devidamente assinada pelo responsável da Contratada; 3. Quando do último faturamento, a CONTRATADA deverá apresentar à Diretoria correspondente, além dos documentos definidos no item 2.2, Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 49 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 49 abaixada obra junto à Prefeitura Municipal e junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como a Certidão Negativa de Débito – CND, vigente, bem como a comprovação do recolhimento do Imposto sobre serviços de Qualquer natureza–ISS tanto referentes aos pagamentos domes anterior, como da parcela em questão. 4. Na hipótese do pagamento da fatura vir a ocorrer em período anterior à data limite do recolhimento da previdência social e do fundo de garantia por tempo de serviço, a PREFEITURA poderá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da Nota Fiscal relativo à parcela da mão de obra, de acordo percentuais definidos em Instrução Normativa do INSS, para cada natureza de obra. Neste caso, quando a CONTRATADA comprovar os recolhimentos atinentes ao respectivo faturamento, o valor retido lhe será devolvido, podendo, no entanto, a mesma CONTRATADA efetuar o pagamento da Previdência Social e do Fundo de Ga rantia por Tempo de Serviço de forma antecipada, comprovando junto à PREFEITURA o seu recolhimento. 5. No caso de obras e serviços de engenharia cujo pagamento da GPS– Guia de Previdência Social tenha sido identificado pelo CGC – Cadastro Geral de Contribuintes ou pelo CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, a CONTRATADA deverá se dirigir ao INSS–Instituto Nacional do Seguro Social e requerer que aquele órgão faça a transferência do respectivo pagamento para o CEI–Cadastro de Empresa Individual, hipótese em que esse fato deverá gerar um documento por parte do INSS atestando a veracidade dessa operação. 6. Todo e qualquer pagamento será efetuado através da rede bancária de AMARGOSA, sob pena de incidência das taxas de serviços para pagamento por Ordem Bancária em outras praças. 7. Sendo o regime de execução das obras e serviços contratados por EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO , os pagamentos serão efetuados mediante medição dos quantitativos efetivamente executados, consoante as especificações qualitativas constantes da Planilha de Preços da CONTRATADA e no PROJETO BÁSICO – ANEXO 01 – do Edital da TOMADA DE PREÇOS que originou este Contrato. 8. Os pagamentos poderão ser sustados nos seguintes casos: 8.1 Quando a CONTRATADA deixar de atender aos itens 2, 3 e 5 desta Cláusula; 8.2 Quando a Fiscalização solicitar, por escrito, a suspensão de pagamento de quaisquer faturas emitidas pela CONTRATADA, em razão da inobservância de exigências amparadas em disposições contidas neste Contrato; Página38 Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 50 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 50 8.3 Não cumprimento dos prazos, em obediência às condições estabelecidas no Contrato; 8.4 Erro ou vício das faturas. 8.5 8.4.1Na ocorrência da hipótese prevista no item 8.4 acima mencionado, as faturas serão devolvidas para respectiva correção, contando-se o prazo de seu vencimento a partir da data da sua nova apresentação. 8.6 Fica vedado a PREFEITURA pagar, sob quaisquer títulos, indenizações ou ressarcimentos devidos pela CONTRATADA em face da legislação fiscal, previdenciária, social ou trabalhista. 8.7 O faturamento correspondente ao custo de mobilização e desmobilização para execução das obras e dos serviços e ao custo de elaboração do projeto executivo serão obrigatoriamente efetuados em separado das demais parcelas ou etapas de execução. 8.8 Os demais faturamentos dar-se-ão de acordo com os trabalhos efetuados dentro do mês, ou seja, aqueles trabalhos que venham a ser realizados entre o primeiro e o último dia do mês, até a conclusão das obras e dos serviços objeto deste Contrato; CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 1. Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 1.1. Após o período de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados para cobrir flutuações no custo dos insumos, na mesma proporção e periodicidade da variação verificada nos índices do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, por tipo de obra apurado pela FGV – Fundação Getúlio Vargas. O reajustamento de preços a que se refere esta Cláusula será calculado com base na seguinte fórmula: I1 - I0 R= V -----------, onde: I0 R = é o valor do reajustamento procurado; V = é o inicial a ser reajustado; I0 = é o índice setorial específico para cada natureza de preço, constante das Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 51 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 51 Colunas; 35 – Edificações, para a execução das obras e serviços objeto deste Contrato, informado ou divulgado pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, ou mensalmente publicado em sua "Revista Conjuntura Econômica", correspondente ao mês de SETEMBRO/2017 (data base dos preços). I1=é o índice setorial específico para cada natureza de preço, constante das Colunas 35–Total– Edificações; informado ou divulgado pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, ou mensalmente publicado em sua "Revista Conjuntura Econômica", correspondente ao mês devido do pagamento. 3. No cálculo do reajuste, conforme a fórmula descrita nesta Cláusula, somente serão admitidas 04 (quatro) decimais, sem aproximação ou arredondamentos. 4. Enquanto não informados ou divulgados os valores do índice 1, conforme item 2 desta Cláusula, o reajuste será calculado de acordo com o último índice conhecido, cabendo, quando informado, divulgado ou publicado o índice definitivo,a correção do cálculo. 5. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes serão calculados até o mês previsto no Cronograma Físico-Financeiro para o evento gerador do faturamento. 6. Não haverá fatura de reajuste, porquanto os preços serão reajustados mediante a apresentação de nova planilha de preços acompanhada de memorial de cálculo, tomando-se como preço a ser reajustado o saldo da planilha anterior. CLÁUSULA OITAVA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA Não se aplica ao presente Contrato. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 1. Dentre outras estabelecidas no Edital e nos Anexos da licitação que deu origem a este Contrato, são obrigações da CONTRATADA: 1.1 Cumprir as determinações dos órgãos de fiscalização e controle do meio - ambiente, bem como resolver as soluções que vierem a ser exigidas junto a estes órgãos fiscalizadores do meio- ambiente; 1.2 Manter, no local das obras e serviços um preposto aceito pela PREFEITURA, para representá-la na execução do contrato, na qualidade de Gerente de Contrato da CONTRATADA; Página39 Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 52 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 52 1.3 Reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, pelo prazo máximo de 05(cinco) anos, os vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela PREFEITURA, salvo quanto aos materiais, quando estes forem fornecidos pela PREFEITURA; 1.4 Ser responsável pelos danos causados diretamente a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento do desenvolvimento das obras e serviços pela PREFEITURA; 1.5 Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não onerando a PREFEITURA quaisquer ônus sob quaisquer títulos, quer por via administrativa ou judicial. Sua inadimplência, com referência a esses encargos, não transfere à PREFEITURA a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 1.6 Assegurar livre acesso aos locais das obras e serviços para que a Fiscalização possa exercer integralmente suas funções. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a PREFEITURA poderá garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: I -advertência; II -multa, na forma prevista neste Contrato; III –suspensão temporária de participar em licitação da PREFEITURA pelo prazo de 2 (dois)anos. 2. Pelo não cumprimento do prazo contratual segundo as etapas constantes do Cronograma Físico- Financeiro, a PREFEITURA aplicará à Contratada a multa monetária correspondente a 0,1%(hum décimo por cento) do saldo do valor contratual, por dia de atraso, salvo se a justificativa do atraso for aceita pela Fiscalização da PREFEITURA. Caberá, ainda, a aplicação desta multa nos seguintes casos: a) Não executar os serviços perfeitamente de acordo com o Projeto, especificações e normas técnicas vigentes na PREFEITURA; b) Dificultar os trabalhos de fiscalização dos mesmos; Página40 Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 53 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 53 c) Informar inexatamente à Fiscalização da PREFEITURA sobre os serviços executados. 2.1. Na aplicação das multas a que se refere o ”caput” deste subitem, a PREFEITURA se limitará a aplicação de valores correspondentes ao percentual máximo de 20% do saldo do valor contratual. 2.1.1 Ocorrendo qualquer possibilidade de se exceder o limite percentual previsto no subitem2.1 anterior, essa situação consistirá em motivo para que a PREFEITURA rescinda unilateralmente este Contrato, independentemente da aplicação das outras penalidades previstas noitem1,desta Cláusula. 3. A multa a que se refere o item 2. anterior não impede que a PREFEITURA rescinda unilateralmente este Contrato e aplique as outras sanções previstas no item1, desta Cláusula. 4. A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia de execução deste Contrato, ou ainda, quando for o caso,cobrada judicialmente. 5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada pela PREFEITURA dos pagamentos eventualmente devidos, ou cobrada judicialmente. 6. As sanções previstas nos incisos I e III do item 1, desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, do mesmo item, facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo,noprazode05(cinco)dias úteis. 7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta dentro do prazo estabelecido. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 1. O não cumprimento total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além da aplicação das sanções previstas, desde que o corra qualquer dos seguintes motivos: 1.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 54 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 54 1.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,projetos e prazos; 1.3. Lentidão no cumprimento do contrato, levando a PREFEITURA a presumir a não conclusão das obras no prazo estipulado; 1.4. Atraso injustificado no início da execução das obras e serviços; 1.5. Paralisação da execução das obras e serviços sem justa causa e prévia comunicação e autorização da PREFEITURA; 1.6. Subcontratação total ou parcial da execução do contrato; a associação do contratado com outrem; a cessão ou transferência, total ou parcial, do contrato; bem como a fusão, cisão ou incorporação da pessoa jurídica da contratada, que afete a boa execução contratual, somente podendo subcontratar parcialmente, nos limites estabelecidos no item 3, da Cláusula Décima -Quarta – DISPOSIÇÕESFINAIS deste ajuste; 1.7. Desatendimento das determinações regulares do gerente de contrato da PREFEITURA, bem como dos seus superiores hierárquicos; 1.8. Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato que serão anotadas no "livro de ocorrência" da obra; 1.9. Decretação de falência ou pedido de concordata; 1.10 Dissolução da sociedade; 1.11 Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato; 1.12 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal de AMARGOSA e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato; 1.13. Supressão, por parte da PREFEITURA , de obras ou de serviços acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no item 2, da Cláusula Décima-Quarta deste Contrato; 1.14 Suspensão da execução deste Contrato, por ordem escrita da PREFEITURA, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão ao cumprimento das Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 55 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 55 obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 1.15 Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela PREFEITURA, decorrentes de obras e serviços já medidos, verificados, classificados ou conferidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra, assegurado a CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 1.16. Não liberação, por parte da PREFEITURA, de área, local ou objeto para execução de obra ou serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 1.17 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato. 1.18 Descumprimento das condições dispostas no ANEXO 06 do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2017, sempre juízo das sanções penais cabíveis. 2. Este Contrato poderá ser rescindido na ocorrência de quaisquer dos seguintes motivos: 2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da PREFEITURA, nos casos enumerados nos itens 1.1.a 1.13,desta Cláusula; 2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação que deu origem a este Contrato, desde que haja conveniência para a PREFEITURA; 2.3. Judicial, nos termos da legislação;. 2.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório fundamentado da Secretaria de Obras e autorização escrita do Prefeito Municipal de AMARGOSA. 4. No caso de haver rescisão pelo motivo expresso o item 1.12, desta Cláusula, a CONTRATADA será ressarcida dos prejuízos regularmente com prova dos que houver sofrido, tendo ainda direito a: 4.1. Devolução da garantia contratual; 4.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 56 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 56 4.3. Pagamento do custo de desmobilização. 5. A rescisão contratual motivada por qualquer das condições definidas do item 1.1a1.12 e ao 1.17, desta Cláusula, acarreta as seguintes conseqüências para a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas na Cláusula Décima– Das Sanções Administrativas: 5.1. Assunção imediata do objeto deste Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Prefeito Municipal de AMARGOSA; 5.2. Ocupação e utilização do local, pela PREFEITURA, das instalações, equipamentos e material empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente mediante a valiação; 5.3. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da PREFEITURA e dos valores das multas e indenizações a ela devidos; 5.4. Retenção dos créditos decorrentes da execução deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados a PREFEITURA. 5.5. A aplicação das medidas previstas nos itens 5.1 e 5.2, desta Cláusula, fica a critério da PREFEITURA, que poderá dar continuidade às obras e aos serviços, por execução direta ou indireta, sendo que neste último caso, a PREFEITURA, em conseqüência da rescisão contratual de que trata o item 2, desta Cláusula, poderá, desde que atendidas a ordem de classificação da TOMADA DE PREÇOS que deu origem a este Contrato e, aceitas as mesmas condições oferecidas pela CONTRATADA, inclusive quanto ao preço, devidamente revisado, vir a efetivar a contratação do remanescente das obras e dos serviços. 5.6. Na hipótese de ocorrência do que expressa o item 5.2, desta Cláusula, o ato deocupaçãoseráprecedidodeautorizaçãoexpressadoPrefeitoMunicipaldeAMAR GOSA. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL 1. A CONTRATADA, deverá prestar garantia de execução do objeto deste contrato em valor correspondente a 5%(cinco por cento)do valor do contrato ou da etapa da Ordem de Serviço. 2. A CONTRATADA prestará garantia de execução do objeto deste contrato dentre as modalidades adiante descritas, que vier a optar em declaração expressa constante de sua Proposta Comercial, conforme o item Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 57 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 57 4.1.7.-CONDIÇÕESGERAIS deste Edital: 3. São modalidades de garantia: a)Caução em dinheiro; b)Títulos da dívida pública; c)seguro-garantia; d)fiança bancária. 4. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será depositado em poupança do Banco do BrasilS/A, vinculada ao Contrato, afim de manter a sua atualização financeira. 5. Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, esta deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade superior ao prazo de execução do contrato, em pelo menos 30 (trinta) dias, a cláusula de atualização financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade. 6. A FIANÇA BANCÁRIA deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exeqüível na cidade de AMARGOSA, Estado de BAHIA, devendo ter prazo superior ao do contrato em pelo menos 30(trinta) dias. 7. Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do prazo de execução do contrato, a futura Contratada ficará obrigada a providenciar a renovação da garantia, nos termos e condições originalmente aprovados pela PREFEITURA. 8. A garantia de execução do contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à CONTRATADA após 30(trinta) dias do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais. 9. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente de outras cominações legais, quando for o caso. 10. Depois da aceitação definitiva dos serviços e obras contratados, expedido o correspondente Termo de Recebimento Definitivo pela PREFEITURA, será devolvida a garantia e seus reforços no prazo de 30 (dez) dias consecutivos a partir da entrega de requerimento escrito da Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 58 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 58 CONTRATADA, dirigido ao Prefeito Municipal de AMARGOSA. 11. Caso a CONTRATADA não apresente a garantia contratual estabelecida no item 1., será automaticamente deduzida de cada fatura/recebimento o valor correspondente a 5,00%(cinco por cento), a ser creditado em conta específica, conforme descrito no item 4. desta Cláusula, para devolução à CONTRATADA,após entrega da obra. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 1.1. Dos atos praticados com respeito a este Contrato cabe, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, RECURSO, a contar da publicação do ato no QUADRO DE AVISOS E EDITAIS 1.2. Rescisão do contrato e/ou aplicação das penas de advertência ou de multa, contado da comunicação pelo Gerente de Contrato da PREFEITURA; 1.2 Suspensão temporária, contado da publicação do ato no QUADRO DEAVISOS E EDITAIS na sede da PREFEITURA. 2. O recurso previsto no caso do item 1.1 terá efeito devolutivo, podendo o Prefeito Municipal de AMARGOSA, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto efeito suspensivo. 3. O recurso será interposto pela CONTRATADA se assim o desejar, dirigido ao Ilustríssimo Senhor Prefeito Municipal de AMARGOSA, por intermédio do Gerente de Contrato da PREFEITURA, o qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, ao Prefeito Municipal de AMARGOSA , devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 4. Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada à CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 1. O PROJETO BÁSICO se agrega a este contrato como se nele estivesse transcrito em sua integralidade, vinculando-se ainda ao Processo da TOMADA DE PREÇOS e à Proposta Comercial da CONTRATADA. 2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras e serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 59 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 59 Contrato. O caso de supressão acima do limite ora estabelecido somente poderá ser efetivado mediante acordo entre as partes. 3. Com a prévia a provação da PREFEITURA, sem perda das responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA poderá subcontratar parte das Obras e dos Serviços,respeitado o limite máximo de 40%(quarenta por cento)do valor contratado. 3.1. A subcontratação não altera os direitos e as obrigações da CONTRATADA perante a PREFEITURA. 3.2. É vedada a sub-rogação ou transferência ou cessão parcial ou total deste Contrato, sem a prévia autorização daPREFEITURA. 4. Para a execução deste Contrato a PREFEITURA designará, por ato da Diretoria a que se vincula este Contrato, um Engenheiro como seu representante, com a competência de Gerente de Contrato da PREFEITURA, que dentre outras atribuições anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução das obras e serviços objeto deste Contrato, determinandooquefornecessárioaregularizaçãodasfaltasoudefeitosobservados . 4.1. Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência prevista no ato de designação, deverá o Gerente de Contrato da PREFEITURA solicitar aos seus superiores hierárquicos, em tem pó hábil,a adoção das medidas convenientes. 5. Durante a execução deste Contrato, a PREFEITURA poderá exigir da CONTRATADA seguro para garantia de pessoas e bens para um bom e perfeito desenvolvimento dos trabalhos contratados, conforme o grau de criticidade da etapa de execução das obras e dos serviços objeto deste Contrato. 6. A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade induz à deste Contrato, não gerando obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no subitem 6.2desta Cláusula. 6.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os que por ventura já tenha produzido. 6.2. A nulidade não exonera a PREFEITURA do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 60 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 60 7. Na hipótese de ocorrência de descontinuidade do fluxo financeiro que implique na emissão de termo de paralisação pela PREFEITURA, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do respectivo termo, os custos decorrentes dessa medida, devendo distribuí-los em quatro itens principais: 7.1. Custos de paralisação, nos quais serão admitidas as despesas com aviso prévio do quadro de empregados da obra e exame demissional, desde que comprovados os seus pagamentos, bem como o custo de transporte para desmobilização de equipamentos. 7.2 Custos de materiais perecíveis estocados na obra, a serem disponibilizados a PREFEITURA, devendo apresentar relação dos mesmos e seus preços de aquisição, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais.; 7.3. Custo mensal de manutenção, devendo apresentar os custos de vigilância, suprimento de água e de energia, da equipe técnica permanente, etc....; 7.4. Custo de retomada das obras, no qual serão aceitos os custos de admissão de pessoal que ocorrerem no mês do reinício dos serviços; reparos nas instalações provisórias da obra e o transporte de equipamentos necessários à obra. 8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se- áodiadoinícioeincluir-se-áo do vencimento, iniciando-se e vencendo-se estes prazos em dia de expediente na PREFEITURA . Considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário. CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO CONTRATUAL 1. As partes elegem o Foro da Comarca de AMARGOSA, Estado da BAHIA, com exclusão de quaisquer outros por mais privilegiados que sejam, para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos de sua execução. Assim, estando justos e pactuados, assinam as partes este TERMO DE CONTRATO, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico e legal, na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas. AMARGOSA, de de 2017 CONTRATANTE : Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 61 - Ano V - Nº 1806 Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 Tel.: 75-3634-3977 61 .................................................. PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADO: ......................................................................... RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Amargosa CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DGE488THZHESE7/4MQP5CA Quarta-feira 30 de Agosto de 2017 62 - Ano V - Nº 1806 https://dom.amargosa.ba.gov.br/atos/2114/